原告：*江石化機械廠。被告：*江市利民建筑工程有限公司被告：牡丹江市西安區(qū)計劃經濟委員會。第三人：牡丹江市西安區(qū)中環(huán)路房屋開發(fā)辦公室。1987年4月、9月，經牡丹江市規(guī)劃委、城市規(guī)劃管理局等部門批準，牡丹江市利民建筑工程公司（以下簡稱**公司）自籌資金，在肇慶大街1427號建設兩棟綜合樓和一棟轉角辦公樓，牡丹江市中環(huán)路。同年9月29日，公司與公司簽訂了第一份搬遷協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，公司搬遷了臨街鍋爐壓力容器檢驗站、省石化系統(tǒng)焊工培訓中心、供銷公司管理部、苗圃等擁有產權證的房屋379.38平方米。**公司按原面積搬回新樓西一層，內部結構按市場房設計施工。同年10月9日，雙方簽訂了第二次搬遷協(xié)議，約定石*廠將鋼材倉庫遷出此地，**公司將在石*廠一側安排一棟1700平方米的新樓房，為南北轉門，一房半，二房半。石*工廠將不再向**公司索要搬遷費。1988年3月10日，雙方簽署上述兩份協(xié)議為一份協(xié)議，重申**公司搬遷施*廠總面積2079.38平方米，產權歸施*廠所有。搬遷房屋由石*廠自行拆除，**公司不支付搬遷費和補助費。竣工日期為1989年9月底。協(xié)議簽訂后，石*廠已按協(xié)議拆除了所有房屋，并在其他地方搬遷了新房，建起了鋼倉。**1988年4月15日，公司與**江城鄉(xiāng)建設開發(fā)公司簽訂了建設項目聯(lián)合開發(fā)合同。后來由于工程進展緩慢，無法按時搬回來。經牡丹江市人民政府城市建設和綜合開發(fā)辦公室決定，后期工程交由牡丹江市西安區(qū)計劃經濟委員會（以下簡稱計劃委）組織建設。為此，規(guī)劃委成立了牡丹江市西安區(qū)中環(huán)路住房開發(fā)辦公室（以下簡稱中*辦），具有法人資格，負責住房開發(fā)的日常工作，**公司為建設單位。到1992年4月，**公司只支付了工廠8戶，面積537平方米。對于應交房的廣寶大廈剩余379.38平方米的集貿市場用房和1163平方米的辦公用房，**公司、計委、中辦以協(xié)議明顯不公平、無效為由，拒絕將其交給惠氏*廠。為此，石*廠起訴牡丹江市中級人民法院，要求**公司履行搬遷協(xié)議。**公司、計委、中辦都堅持原來的意見。庭審中，牡丹江市中級人民法院認為：經有關部門批準，**公司自籌資金用于房屋建設，再與其他公司進行聯(lián)合開發(fā)。**公司與原告簽訂的房屋拆遷協(xié)議符合法律規(guī)定，是有效的協(xié)議，雙方應按協(xié)議認真履行。**公司建設歷時4年，二被告及第三人對房屋拆遷協(xié)議從未提出異議。在工期延誤給原告造成經濟損失的情況下，第二被告和第三人以各種理由拒絕按協(xié)議搬回原告是錯誤的。根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》第五條、第六條和《黑龍江省人民政府關于城市建設搬遷安置的有關規(guī)定》，判決如下：