拖欠工程款起訴書

起訴單位：（全稱）\市\(zhòng)縣\建筑公司性質(zhì)：集體；經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑年鑒月經(jīng)縣基礎(chǔ)設(shè)施局批準地址：縣城關(guān)鄉(xiāng)電話：工區(qū)日歷辦公室。法定代表人姓名：法定代表人姓名：法定代表人姓名：法定代表人姓名：名稱：職務(wù)：標題：標題：標題：名稱：被告單位（全名）被告單位（全名）被告單位（全名）市職工教育培訓中心城市職工教育培訓培訓中心地址地址：市市市職工教育培訓培訓中心地址地址地址：市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市否。

原因：建筑安裝合同拖欠工程款糾紛<索賠：

責令甲方支付工程款并賠償乙方經(jīng)濟損失：

（1）清償宿舍樓、教學樓欠款21793.08元；（2）工程結(jié)算：174551.87元減去甲方墊付的材料費66913.30元，應(yīng)付乙方工程款10768.57元。

（3）乙方經(jīng)濟損失賠償：年至月設(shè)備閑置費54595.88元

以上三項合計242006.83元。事實和理由：本公司（原告，以下簡稱乙方）與市職工教育培訓中心（被告，（以下簡稱甲方）簽訂了《建筑安裝工程合同》，合同標的為乙方為甲方建造兩棟宿舍樓，承包方式為“議標，包材”。合同金額為495125.74元。開工日期設(shè)置為年月竣工日期年月日。合同簽訂后，乙方應(yīng)按時將設(shè)備、機械運至施工現(xiàn)場，但甲方因施工現(xiàn)場、圖紙等原因未能與有關(guān)單位協(xié)商，直至年月日乙方將于5月1日正式開工。177天內(nèi)，由于甲方原因，乙方70余名進入施工現(xiàn)場的員工無事可做，機器設(shè)備長期閑置，給乙方造成經(jīng)濟損失8059.73元，雖然甲方承擔了25611.43元的延誤費用，仍有57979.30元承擔損失賠償責任。

兩棟宿舍樓建安工程完成后：\年\月\月\日乙方還與甲方簽訂了教學樓工程施工合同（附原件）。教學樓工程年、月、竣工日期。三棟樓全部在建，市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站經(jīng)鑒定合格，交付被告使用。

工程結(jié)算文件經(jīng)甲、乙雙方審核通過后，提交給乙方，雙方無爭議。甲方應(yīng)按合同約定與乙方結(jié)算工程款，但甲方仍欠乙方工程款21793.06元。

從2001年1月起，甲方要求乙方為其零建設(shè)項目工作。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議后，乙方為甲方建設(shè)了汽車房、鍋爐房、壩墻等多個零配件建設(shè)項目，但至今未與乙方結(jié)算租金174551.87元。由于甲方多次拖欠乙方工程款，乙方工人的工資長期無法支付，甲方被迫在月底撤離甲方工地。

為收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方協(xié)商。一開始，甲方以工程資料不全為由拖延工程，乙方必須將所有資料復印給甲方；后來，甲方以建筑材料差價不合理為由，拒絕支付原宿舍樓、教學樓的欠款，并順延至：，拒絕審核乙方后期施工的所有小型建設(shè)工程的結(jié)算。

綜上所述，甲方違反本合同規(guī)定，單方面推翻本合同有關(guān)規(guī)定，無理拖欠乙方工程款，給乙方造成重大經(jīng)濟損失，《民法通則》第106條規(guī)定：“公民、法人違反合同、約定的，依法追究刑事責任。”不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當承擔民事責任。《經(jīng)濟合同法》第三十九條第（二）款第（一）項至第（五）項和《建筑安裝合同條例》第十三條第（二）款第（一）項至第（五）項規(guī)定，承包人不按照合同規(guī)定履行職責的，除延期履行外竣工之日起，還應(yīng)當賠償承包人因此遭受的實際損失；不按照合同規(guī)定撥付工程款的；不按照合同規(guī)定履行職責的，因此給承包人造成的實際損失，由承包人賠償；按銀行關(guān)于逾期付款方式或“工程價款結(jié)算方式”的有關(guān)規(guī)定辦理。

誠懇

XX市XX區(qū)人民法院?日報

以上內(nèi)容是對小編“拖欠工程款投訴”問題的答復。如果讀者需要法律幫助，歡迎閱讀律師網(wǎng)進行法律咨詢。你知道嗎