實(shí)踐處理工程欠款糾紛，大都是通過(guò)訴訟途徑解決，債權(quán)人都會(huì)委托律師代為處理，那么在進(jìn)行審判活動(dòng)的時(shí)候，需要提交一份代理詞，這代理詞是非常重要的，律霸小編就為大家推薦一份工程欠款糾紛代理詞范本，希望對(duì)大家有所幫助。

工程欠款糾紛代理詞范本

代 理 詞

審判長(zhǎng)、審判員：

貴院受XXX公司訴XXX公司、XX建設(shè)工程施工合同糾紛一案，我作為原告代理人，提出如下代理意見(jiàn)：

一、本案基本事實(shí)：原告XXX與被告XXX公司之間于2006年9月19日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(后查明是被告XXX借用被告XXX公司的名稱(chēng)和資質(zhì)與原告簽訂的合同)，合同約定由被告XXX公司承包原告位于XXX的新廠區(qū)廠房基礎(chǔ)和辦公樓建筑施工，工程承包內(nèi)容為土建、水、電、一般裝飾等合同所含全部?jī)?nèi)容。合同工期為2006年9月19日至2007年6月30日;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格;合同總價(jià)款為165萬(wàn)元(合同單價(jià)辦公樓每平米500元、廠房基礎(chǔ)為每平米50元)。同時(shí)原告與XXX公司簽訂了新廠區(qū)的《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，合同期限同上述建設(shè)工程合同期限。事實(shí)上在合同履行過(guò)程中被告并沒(méi)有按照約定進(jìn)行施工，并采取無(wú)端停工、“磨洋工”、唆使農(nóng)民工鬧事等總總手段拖延工期，以達(dá)到其變更合同價(jià)款的目的，為使新廠能如期完成、減少經(jīng)濟(jì)損失，無(wú)奈原告同意被告XXX工程有限公司于2007年7月31日提出的工程款結(jié)算方案。主要內(nèi)容為：辦公樓按690元每平方米的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算工程價(jià)款。原告同意了該方案，并實(shí)際履行了該方案，依據(jù)該結(jié)算方案支付工程價(jià)款。被告的目的達(dá)到后仍不罷休，在原告將近全額支付工程款的情況下仍不正常施工，依舊采取拖沓的態(tài)度企圖讓原告再增加工程價(jià)款。在合同約定工期滿(mǎn)后，原告見(jiàn)被告仍無(wú)誠(chéng)意繼續(xù)進(jìn)行合作，迫于無(wú)奈另行聘請(qǐng)了其他建筑公司繼續(xù)建設(shè)新廠，由此原告遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失。

二、根據(jù)上述事實(shí)原告提出如下訴訟請(qǐng)求：

(一)請(qǐng)求法院依法認(rèn)定原告XXX公司與被告XXX公司之間于2006年9月19日簽訂的建設(shè)工程施工合同無(wú)效。理由如下：被告XXX在原審法院庭審過(guò)程中自認(rèn)與XXX公司之間是掛靠關(guān)系，同時(shí)原告查明在上述合同實(shí)際履行過(guò)程中被告XXX公司“指派”的“項(xiàng)目經(jīng)理”及“現(xiàn)場(chǎng)工程師”、“助理工程師” 等相關(guān)施工人員都不是其公司員工。被告XXX借用被告XXX公司的名稱(chēng)和資質(zhì)簽訂的合同因違反法律強(qiáng)制規(guī)定而無(wú)效，同時(shí)二被告之間應(yīng)對(duì)給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

(二)請(qǐng)求法院判決被告依法返還被告多支付的工程款211648.35元并承擔(dān)因被告的違約行為致使原告遭受的直接必要的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)226000 元。合計(jì)：437648.35元。理由如下：原被告之間約定的總工程價(jià)款為2220000(690元/㎡×3000㎡+50元/㎡×3000㎡)原告實(shí)際支付被告工程款2134168.35元，但是被告并未將該工程建完，根據(jù)***工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司作出的鑒定報(bào)告結(jié)論可以得出被告未完成工程量與總工程量的比例是13.4%(僅同意該鑒定報(bào)告得出的工程量之鑒定，不同意對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行的鑒定，因?yàn)樵桓嬷液炗喌氖枪潭▋r(jià)款合同。)，所以根據(jù)雙方對(duì)建設(shè)工程單價(jià)的約定可以得出被告未完成工程價(jià)款為297480元(2220000元×13.4%)。綜上，被告應(yīng)返還原告多支付工程款211648.35元。另外因被告的違約行為致使原告發(fā)生的12萬(wàn)元的繼建損失;因被告的違約行為致使原告不能如期向新廠區(qū)搬遷而多支付廠房租金100000元;因原告的違約行為致使工期不能如期完成而多支付的監(jiān)理費(fèi)用6000元。

(三)請(qǐng)求法院判決被告依法承擔(dān)向原告出具正規(guī)工程款發(fā)票的義務(wù)或者承擔(dān)因不能開(kāi)具正規(guī)發(fā)票而給原告造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

(四)請(qǐng)求法院酌情判決被告承擔(dān)因工程完工后，不能進(jìn)行正常驗(yàn)收有國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)收取的必要費(fèi)用。

(五)本案完全是有被告的違約行為造成，請(qǐng)求法院依法判決由被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用、鑒定費(fèi)用。

綜上所述，代理人認(rèn)為，為了維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，請(qǐng)合議庭依法公正判決。

在審判活動(dòng)中，工程欠款糾紛中的代理詞對(duì)最后的判決是具有參考的價(jià)值，有一定的影響，所以，一份邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拇碓~，對(duì)案件的勝訴的很有幫助。當(dāng)然，如果還有律霸平臺(tái)的專(zhuān)業(yè)律師的幫助，會(huì)有更好的結(jié)果。

工程欠款糾紛起訴狀

工程欠款糾紛怎么處理

工程欠款利息計(jì)算是怎樣的