停工后業主的責任是什么?
如果由于業主的原因導致工程暫停或延誤,業主應承擔什么法律責任?
在工程建設過程中,發包人應當按照合同約定履行義務,為承包人的施工工作提供必要的條件,保證工程建設的順利進行。因發包人原因不能按約定的進度計劃施工的,承包人可以停止或者延期施工。出現上述情況,致使工程建設無法正常進行的,承包人可以暫停、順延、順延工期,并及時通知發包人。承包人應采取合理措施,減少和避免損失,妥善保護已完工程,保護和移交所購材料、設備,并在暫停施工和停工期間,將自己的機械和人員撤出施工現場。發包人應當為承包人的退出提供必要的條件。承包人應向發包人報告暫?;蜓悠谑┕み^程中發生的經濟支出和其他實際支出。
由于發包人自身原因造成工程暫?;蜓诱`的,發包人應承擔違約責任。首先,發包人應當采取必要措施彌補或者減少損失,同時排除障礙,使承包人能夠盡快恢復施工。承包人在施工中發現設計錯誤或者不合理的,應當通知發包人。發包人接到通知后,應及時與設計人等有關單位研究確定修改意見或變更設計,并將修改后的設計文件及時送交承包人。發包人還應當賠償承包人在暫?;蛘邥和J┕て陂g所遭受的損失,包括暫停、閑置、倒運、機械設備轉移、材料、構件積壓等造成的損失和實際發生的費用。雇主的義務是什么。按合同要求做好施工前的準備工作,提供原材料、設備、場地、資金和技術資料。發包人未按約定的時間和要求提供工程的,承包人可以順延工期,并有權要求賠償停工、窩工損失。2配合承包商確保工程施工的順利進行。因發包人原因暫?;蛘咄七t工程施工的,發包人應當及時采取補救措施,減少損失,賠償承包人因停工、窩工、運輸、機械設備調運、材料積壓等造成的實際損失和費用和組件。圖片來源:大考美女編輯。組織工程驗收。隱蔽工程在隱蔽前,發包人應當在接到通知后及時進行檢查。因檢查不及時延誤工期的,承包人可以延長工期,并有權要求賠償停工、窩工損失。建設工程竣工后,發包人應當按照施工圖紙、施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。建設工程竣工驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。接受建設工程并按約定支付工程價款。建設工程竣工驗收合格后,發包人應當及時驗收并支付工程價款。如果未支付價款,且經催告后在合理期限內仍未支付價款,承包人可根據《民法典》第807條(自2021.1.1起生效)[發包人未支付工程價款的責任],如果發包人未按約定支付價款,承包人可催告發包人支付在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除根據建設工程性質不宜折價或者拍賣外,承包人可以與發包人協商折價或者依法請求人民法院拍賣。建設工程價款按照工程折價或者拍賣價格優先支付。屆時,與民法典相抵觸的規定將被廢止。《民法典》施行前的規定:現行法律的有效答案及相關規定。
這四項義務是《民法典》規定的用人單位應承擔的最常見、最基本的義務,但用人單位的義務卻遠遠沒有做到這一點。結合《建筑法》、《招標投標法》等建筑法規和施工合同,全面分析業主的義務和責任。
以上知識是對“暫停施工后業主的責任”問題的回答。發包人因自身原因造成暫停施工的,應當承擔違約責任,并采取必要措施彌補或者減少損失,同時排除障礙。歡迎需要法律幫助的讀者到律霸進行法律咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
隱名股東的繼承人能否直接繼承顯名股東名下的股權
2020-12-04土地入股分紅協議書怎么寫
2021-02-13工傷索賠申請書怎么寫
2020-11-28知名的“網名”受保護嗎
2020-12-20圍繞注冊資金 公司法大修
2021-01-14公司合并債權人有何權利
2020-11-13注冊商標被注銷后還有補救措施嗎
2020-12-12以新貸歸還舊貸不是同一保證人是否繼續擔保
2021-02-26外嫁女是否有權利分得土地補償款
2021-01-20上級法院可交給下級法院審理的案件有哪些
2021-02-06未經批準在名稱中使用“銀行”字樣的會坐牢嗎
2020-12-17租賃合同中簽訂長期如何界定
2020-11-21房地產企業取得閑置資金利息怎么處理
2021-03-17裁員補償扣掉五險一金嗎
2021-02-05免責條款有哪些特征
2020-12-03勞務派遣糾紛哪個地方仲裁管轄
2020-12-03工程承包人自行投保的范圍怎樣確定
2021-03-12吳某訴一保險合同糾紛上訴案
2021-01-30土地出讓收回可以再次出讓嗎
2020-12-05協議拆遷的背后有哪些陷阱
2021-01-12