【為您推薦】鄱陽縣律師 赫章縣律師 定南縣律師 蕭縣律師 姑蘇區律師 新沂市律師 興國縣律師 建水縣律師

建筑工程合同糾紛是民事糾紛的一種，律師在受理案件后會根據掌握的材料寫一份代理詞，在開庭審理的時候提交給法院。因為建設工程合同涉及金額大，專業名詞多，所以要求律師務必寫好建設工程合同糾紛代理詞，那么代理詞通常要怎么寫？下面小編提供一篇范例給大家了解下。

建設工程合同糾紛代理詞

審判長、審判員：

我們受山東xx律師事務所指派及原告xxx委托，就其與第一被告xxx建筑安裝公司、第二被告xxx房地產開發有限公司建設工程施工合同糾紛一案，擔任原告的訴訟代理人。通過庭審中的質證和辯論，發表如下代理意見，供法庭合議時考慮采納：

一、原告有權要求第一被告支付欠付的工程款，并要求第二被告在欠付的工程款范圍內承擔責任

原告是xxxx1、2號樓建設工程的實際施工人，2008年9月15日第二被告與第一被告簽訂了《工程承包合同》將位于青島南路與贛江路交匯處的xxxx1、2號樓工程承包給第一被告。因該合同不符合《招標投標法》的規定，中標無效。同日，第一被告與原告簽訂了《工程項目施工承包合同》，將該項工程分包給不具備施工資質的原告。依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》》第一條的規定，上述兩合同均屬于無效合同。但原告實際施工完成了該項建筑工程，且工程已于2011年6月1日竣工驗收合格，交付給第二被告。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條的規定，原告作為涉案工程的實際施工人有權要求第一被告支付欠付的工程款，要求第二被告在欠付的工程款范圍內承擔責任。

二、原告請求參照合同約定支付工程價款

第二被告與第一被告簽訂的《工程承包合同》中約定了工程款計價方法為包死價，工程總價27360474.00元，同時合同還約定對設計變更、工程簽證、材料價格等項目可根據設計、施工需要進行工程價款調整。雖然該合同屬于無效合同，但根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條的規定原告有權請求參照合同約定支付工程價款。

涉案工程竣工驗收后，原告依據合同約定的價格條款制作了工程結算報審書，并于2011年9月13日遞交給第二被告。但是第二被告以種種理由不進行結算。根據建設部《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》第16條規定：“...合同對答復期限沒有明確約定的，可認為約定期限均為28天?！奔啊蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十條規定：“...承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持”。原告有權請求按照竣工結算報告中的30859028.7元結算工程價款。至今兩被告共向原告支付工程進度款2500萬元，尚欠原告工程款600多萬元。

三、被告應當賠償原告因工期延誤造成的經濟損失

合同簽訂后，原告如約積極采購鋼材木膠板等材料、租賃設備，組織人員進入現場施工，但是，由于第一被告工程范圍以外的xxxx1號樓樁基工程需要整改，造成工期延誤。2008年9月25日第二被告通知第一被告：1、2號樓工程暫不開工，工期以簽署開工報告的日期計算。直到1、2號樓樁基工程經驗收通過，第一被告才于2009年4月30日向第二被告下發開工通知，正式開始施工。這樣，由于第二被告的原因造成工期一直向后拖延，給原告造成直接經濟損失600500元，被告應當對此承擔賠償責任。

四、原告要求支付所欠工程款的利息符合法律規定

根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條的規定，原告可以要求自工程交付之日（2011年6月2日）起，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。（利息＝本金×時間×年利率6.65%÷360）

綜上所述，原告作為xxxx1、2號樓建設工程的實際施工人，完成了該項工程并通過了竣工驗收，作為該項工程的發包人第二被告和承包人第一被告依法應當承擔給付所欠工程款、延期開工的損失及利息的責任。

以上代理意見，請法庭合議時考慮采納。

綜上所述，建設工程合同糾紛代理詞和其他民事案件代理詞格式和主要條款基本一致，都是要寫清訴訟請求、事實與理由及律師意見等。只是建設工程合同糾紛一般涉及到的金額比較大，合同條款中建筑術語又比較多，要求律師具備相關的專業知識才行。