建設工程從開始建設到完工期間,都要每隔一段時間進行工程質量檢測,保證工程的安全,一旦工程質量檢測出現問題糾紛,應該采取法律的武器進行維護自己的合法權益,那么建設工程質量合同糾份的訴訟請求怎么寫呢?下面就和小編一起從下面的文章中了解一下吧。
一、建設工程質量合同糾份的訴訟請求怎么寫
原告:cz市jy溶劑有限公司
法定代表人:申yt 經理
被告:lz市建筑工程三公司cz分公司
法定代表人:尤wq 經理
訴訟請求
1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;
2、請求判決被告向原告賠償違約造成的經濟損失1707065.77元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);
3、訴訟費等由被告承擔;
事實與理由
二00四年二月二十五日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:由被告為原告提供符合國家規范的節能環保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙,2005年1月29日,雙方又簽定一份《工程進度協議》約定:“土建以及安裝工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,每延誤一天工期罰乙方一萬元”。但被告仍然未在此約定的期限內完工,也沒有正式交工驗收,有關工程圖紙仍然未予交付。無奈之下,原告于2005年5月19日點火試車,至此被告又延期60日,被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中,原告發現該工程存在嚴重的質量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責任,導致原告產出廢品損失439732.10元,工程維修損失124013.67元,停產損失1143320元,共計損失1707065.77元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題,致使工程多處出現塌方和裂紋,給原告造成巨大經濟損失。為此,原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規范要求進行鑒定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴重的違約行為,應當承擔違約責任,造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
cz縣人民法院
具狀人:cz市jy溶劑有限公司
二00八年x月二十三日
根據小編的介紹,大家應該對建設工程質量合同糾份的訴訟請求怎么寫這個問題有了一個初步的了解了吧。建設工程質量問題不單單是一個企業的問題,還影響著與之有關的人們的生命安全,一旦出現問題就應該及時處理,以免在未來釀成大禍,造成不可補救的災禍。
最高法關于審理建設工程施工合同適用法律問題的解釋
2020年新農村建設宅基地補償標準是什么?
該內容對我有幫助 贊一個
交通肇事罪的自首情節如何認定
2021-02-03車子追尾后逃逸負怎么責任
2021-03-03有期徒刑有多少種
2020-12-11離婚糾紛債務是否收取受理費
2021-02-02車禍致小產肇事方賠多少錢
2021-03-15顧客在超市停車場摔倒誰負責
2020-12-06購房預算從何做起
2021-01-08婚內能主張居住權嗎
2021-01-06終止勞動合同補償金的支付標準是什么
2020-11-15水電安裝勞務分包給個人合法嗎
2021-03-20用人單位單方面調崗降薪勞動者如何應對
2021-02-28用人單位的違法行為仲裁時效是否中止
2021-03-11抵押房的保險和購買人壽保險
2021-03-11個人旅游意外保險條款
2021-01-04貿易保險之貨物運輸保險涉及的風險
2020-11-19人身保險合同常見糾紛剖析
2020-11-09如何確定保險合同中投保人的如實告知義務
2020-11-07財產保險合同如何分類
2021-02-16保險代位追償權如何轉移
2020-11-27保險法釋義 第一百七十五條
2021-01-21