熱門城市:香港律師 富裕縣律師 阿巴嘎旗律師 河北律師 雞冠區律師 太仆寺旗律師 淄博律師 恒山區律師 鑲黃旗律師
拖欠工程款的問題一直以來都是比較嚴重的,尤其是在那種工程被一再分包、轉包的情況下,最底層的民工想要拿到被拖欠的工程款,可謂難于登天。此時,最好的辦法就是想法院起訴,這就涉及到工程欠款起訴書怎么寫的問題,下面律霸小編為您做詳細解答。
工程欠款起訴書
起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業性質:集體
經營范圍:工業與民用建筑。
流動資金:169. 5萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:1.本狀副本1份;
2.書證28件。
通常要向法院提起了起訴書后,才有可能啟動訴訟程序,然后通過司法途徑來維護當事人的合法利益,追討工程欠款。以上就是律霸小編帶來的工程欠款起訴書的內容,希望可以為您提供一些幫助。如果你有需要,可以委托我們律霸網站的專業律師來幫助你打官司。
工程欠款起訴書范文是什么樣的?
如何追工程欠款,工程欠款該怎樣追討
工程欠款的訴訟時效是多久
該內容對我有幫助 贊一個
女職工請經期假是否合理
2021-01-27農民工工資拖欠法律怎么規定
2020-12-18有限合伙企業的優缺點
2020-12-27經濟犯假釋流程是什么
2021-03-052020年新三板上市條件與標準是什么
2020-11-19交通事故工傷怎么賠償
2020-12-20申請強制執行材料需要哪些
2020-12-22先予執行擔保書什么意思
2020-12-18工傷經復查鑒定傷殘等級提高的哪些待遇應作調整
2021-02-24全國性商業銀行的注冊資本最低是多少
2021-03-02支付訂金了不想履行合同怎么辦
2021-01-31房產證沒過戶可以直接辦不動產嗎
2021-03-10被贈與房產的人還能申請兩限房嗎
2020-11-19勞動者單方面解除勞動合同規定是什么
2020-12-17工傷事故調解與實際不符的還能起訴嗎
2020-12-10裁員補償標準怎么算
2020-11-12被保險人違反及時報案的保險義務是否應該承擔責任
2021-01-27朱某借車給同事吳某,借車發生事故能要求保險公司理賠嗎
2021-03-05車上貨物責任險的理賠
2021-02-28出現車禍怎么向保險公司索賠
2021-01-16