當事人在工作中遇到了拖欠工程款的糾紛時,如果要向法院起訴的話,就需要寫一份拖欠工程款起訴書。不過這個“拖欠工程款起訴書”并不準確,根據法律規定,應該叫做拖欠工程款起訴狀。下面我們一起看看這個拖欠工程款起訴狀是如何寫的吧。
拖欠工程款起訴狀
起訴單位:(全稱):______市______縣______建筑公司
企業性質:集體
經營范圍:工業與民用建筑。
流動資金:169.5萬元
何時經何部門批準開業:______年______月份經______縣基建局批準
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開戶銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失?!睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任?!薄?a href='http://m.6065bob.com/contract/146.html' target='_blank' data-horse>經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:1、本狀副本1份;
2、書證28件。
拖欠工程款糾紛屬于民事糾紛當中的一種,因此在向法院遞交的訴狀應該是拖欠工程款起訴狀,而不是拖欠工程款起訴書。如果你在實踐中需要起草拖欠工程款起訴狀的話,可以適當參考一下律霸小編在上文中整理的范文。
如何避免施工方拖欠工程款?
拖欠工程款訴訟時效是多久
拖欠工程款該如何解決
該內容對我有幫助 贊一個
干活時被人誤傷這樣的情況算不算工傷
2021-01-15涉及財產的律師收費適用什么收費方式
2021-02-26律師事務所可以代理哪些案件
2021-01-28夫妻離婚后財產分割
2020-11-27以限制離婚自由為條件的協議為什么無效
2021-01-18行政處罰公示期多久
2021-01-24按揭房被保全怎么執行
2020-12-18交通事故起訴需要哪些材料
2020-12-23接管期限可以延期嗎
2020-11-08合同撤銷的條件
2021-02-17民事訴訟是要刑事案件完結之后才能受理嗎
2021-02-20故意在超市摔倒超市有責任嗎
2020-12-15集資房買賣有風險嗎
2020-12-29拆遷中的回遷房有房產證嗎
2020-12-04勞務派遣行政許可實施細則是怎樣的
2021-02-24保險指定受益人的注意事項有哪些
2021-03-26壽險投保人出險如何申請理賠,保險理賠的時效是多長時間
2021-03-04企業團體意外險理賠內容有哪些
2021-02-07人身意外險的賠償項目有哪些
2020-12-19被保險人的家庭成員故意造成保險事故的,保險人可以追償嗎
2021-03-13