2020年建工企業如何申請工期延期呢
2020年建工企業申請工期延期應當事前約定并經發包人或者監理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》
第六條?當事人約定順延工期應當經發包人或者監理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內向發包人或者監理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
以上就是小編整理的知識,如果還有其他相關問題想了解的,歡迎到律霸網進行法律咨詢,以便更好地維護自己的合法權益。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
股東不配合公司如何分立
2021-03-06票據丟失申請公示催告程序
2021-01-17買賣婚姻女方單方離婚怎么離
2021-02-03申請強制執行可否附加失信
2020-11-18民事法律行為的有效要件有什么
2021-03-08異地執行拘留的法律規定
2021-02-04被取保候審了就表示結案了嗎,還會判刑嗎
2020-12-03逾期還款后征信怎么恢復
2021-03-16給人幫忙算雇傭關系嗎
2020-12-16房地產開發流程(詳細)
2021-01-31無產權房拆遷補償安置能到補償嗎
2020-11-17按揭房辦理房產證流程是怎樣的
2021-03-10如何解除合同及解除合同程序
2020-12-05股東之間能有競業限制嗎
2021-01-13如何認定事實勞動關系?
2021-03-05交通事故保險公司賠償完家屬還要錢怎么辦
2021-01-23飛機延誤賠償怎么辦理
2021-03-1150萬重疾險一年多少錢
2020-12-07保險合同中的告知義務的性質是強制的嗎
2020-12-25失業保險基金數額如何確定
2021-02-24