上訴人吳家勇因建設工程施工合同糾紛一案

來源: 律霸小編整理 · 2020-10-14 · 179人看過

上海市第二中級人民法院

民事判決書

  (2006)滬二中民二(民)終字第110號

  上訴人(原審原告、反訴被告)吳家勇,男,1964年11月16日出生,漢族,住上海市清澗路187弄19號606室。

  被上訴人(原審被告、反訴原告)上海盛奧裝潢設計有限公司,住所地上海市曹楊路1452號408室。

  法定代表人高同宗,總經理。

  委托代理人王衛光,該公司工作人員。

  上訴人吳家勇因建設工程施工合同糾紛一案,不服上海市普陀區人民法院(2005)普民三(民)初字第3493號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。

  上海市普陀區人民法院經審理查明,2005年5月5日,吳家勇、上海盛奧裝潢設計有限公司(下簡稱盛奧公司)簽訂《上海市家庭居住裝飾裝修施工示范合同》一份,約定:1、吳家勇將其位于本市普陀區清澗路187弄19號606室的裝修工程交盛奧公司承包;2、承包方式為包工包料,總價款為人民幣(以下幣種均為人民幣)39500元;3、工期自2005年5月8日開工,至2005年6月28日竣工,工期50天;4、付款方式:隱蔽工程結束、木工進場付 10000元,油漆工進場付 17000元,油漆工程過半、進地板,付10000元,竣工驗收合格后十五天付2500元;5、由于吳家勇原因導致延期開工或中途停工,吳家勇應補償盛奧公司每停工、窩工一天,吳家勇付盛奧公司20元;6、由于盛奧公司原因逾期竣工的,每逾期一天,盛奧公司向吳家勇支付20元違約金;7、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議,合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續;8、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。合同簽訂后,盛奧公司于2005年5月8日即進場施工,5月9日,吳家勇發現盛奧公司將裝潢房屋內拆下的部分水管及煤氣管自行進行了處理,遂提出異議,之后,雙方為合同繼續履行與否發生爭議,吳家勇表示,或者繼續履行合同或者協商不成不讓盛奧公司繼續施工合同,但盛奧公司認為,如果吳家勇提出解除合同,需支付盛奧公司15%的違約金。對此,吳家勇提出,盛奧公司已完成的部分、用去的材料費用可以結算給盛奧公司,后面的工程是否繼續由盛奧公司施工再作決定,但15%違約金的承擔問題,盛奧公司需拿出依據。之后,雙方協商未成,盛奧公司即退出施工現場。同年 6月24日,吳家勇至上海市消費者權益保護協會投訴,7月1日,該部門組織雙方調解,吳家勇認為盛奧公司逾期完工,要求盛奧公司賠償違約金5925元、在外租房費用 1000元、上網費240元、系爭房屋租金340元,共計7505元,而盛奧公司認為系吳家勇違約,致使調解未果。消費者保護協會遂終止調解,建議消費者通過訴訟部門解決,對原已裝潢部分雙方事先確定價格,消費者另請其他裝潢公司進行裝潢,避免產生更大損失。7月10日,吳家勇即另外委托裝潢公司對上述房屋進行了裝潢,并已裝修完畢。2005年8月15日,吳家勇向法院起訴,請求判令:1、解除雙方簽訂的上海市家庭居室裝潢裝修施工合同;2、盛奧公司支付違約金5925元;3、盛奧公司賠償經濟損失1600元。案件受理后,盛奧公司提起反訴,請求法院判令:1、吳家勇支付違約金5925元;2、吳家勇賠償材料費2279.48元、人工費450元。

  上海市普陀區人民法院另查明:盛奧公司在施工過程中,完成了隱蔽工程的一半,鉆孔若干個,吳家勇認可其使用了盛奧公司提供的PP-R自來水管35米,根據預算單的價格,主材按每米7元,輔料按每米6元計算,總計455元。在審理過程中,雙方就吳家勇支付給盛奧公司上述水管費用455元及鉆孔費150元予以確認。

  上海市普陀區人民法院認為:依法成立的合同受法律保護。當事人應當按照約定全面履行自己的義務。吳家勇與盛奧公司簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》系當事人真實意思表示,合法有效,雙方均應恪守合約,依法履行。綜合本案中查明的事實、雙方當事人的訴請及訴辯稱意見,法院認為,在合同履行過程中,由于吳家勇、盛奧公司之間缺乏溝通、理解,為裝修中的未有合同約定的行為發生矛盾,此時,雙方應本著解決矛盾、有利于合同繼續履行、以實現簽訂合同目的原則冷靜處理糾紛,但事實上,雙方在發生了盛奧公司處理了裝潢房屋內原有的水管及煤氣管時,吳家勇要求先處理此事,而盛奧公司又未能妥善處理,而導致了合同未能繼續履行,對此,雙方均有責任。現雙方就解除雙方簽訂的合同均無異議,法院予以準許。合同不能繼續履行,致使工期延誤,對吳家勇產生了一定損失;對于盛奧公司,由于施工現場已不存在,其已完成的工作量亦無法完全予以確認,故盛奧公司亦存在一定損失,考慮到案件上述實際情況,對吳家勇要求盛奧公司支付違約金5925元及經濟損失1600元以及反訴吳家勇要求反訴盛奧公司支付違約金 5925元及經濟損失的訴訟請求均不予支持。至于雙方確認的盛奧公司提供的水管費用455元及鉆孔費150元,吳家勇應予以支付給盛奧公司。遂判決:一、吳家勇與盛奧公司于2005年5月5日簽訂的《上海市家庭居室裝飾裝修施工示范合同》予以解除;二、對吳家勇要求盛奧公司支付違約金5925元的訴訟請求不予支持;三、對吳家勇要求盛奧公司賠償經濟損失1600元的訴訟請求不予支持;四、對盛奧公司要求吳家勇支付違約金5925元的反訴訴訟請求不予支持;五、吳家勇應于判決生效之日起十日內支付盛奧公司提供的水管費用455元;六、吳家勇應于判決生效之日起十日內支付盛奧公司鉆孔費用150元;七、對盛奧公司要求吳家勇賠償經濟損失材料費2279.48元、人工費 450元的反訴訴訟請求不予支持。本訴受理費367元,由吳家勇、盛奧公司各半負擔。反訴受理費人民幣356元,由吳家勇、盛奧公司各半負擔。

  吳家勇不服原判,上訴稱,原審判決認定事實不清,過錯責任劃分不清。糾紛起因是盛奧公司施工人員將裝潢房屋內拆下的部分水管及煤氣管擅自取走在外變賣,這是侵犯上訴人的財產權利。上訴人要求先行處理該問題,而后再確定合同是否解除,被上訴人表示如解除合同,上訴人需支付15%的違約金。被上訴人擅自處理上訴人財產,應承擔違約責任,造成合同不能履行的后果應當由被上訴人全部承擔,故原審法院認定雙方均有過錯是不正確的。故要求撤銷原審判決第二、三項,改判盛奧公司支付違約金5925元并賠償經濟損失1600元。

  被上訴人盛奧公司辯稱,被上訴人是要求履行合同,另行處理有關水管及煤氣管事宜的。但上訴人堅持先解決水管及煤氣管事宜,再確定合同是否解除。因此合同不能履行的責任在于上訴人,不同意上訴請求,請求維持原判。

  經審理查明,原審法院查明的事實無誤,本院予以確認。

  本院認為,上訴人提出的違約金及賠償經濟損失系基于被上訴人未能履行合同。合同未約定裝潢房屋內拆下的部分水管及煤氣管如何處理,故被上訴人將之變賣的行為,不是對合同的重大違約或根本違約,并不能造成合同不能履行。因此即使被上訴人的變賣行為存有過錯,該過錯并不導致合同不能履行。上訴人表示要先解決該事項,再確定是否解除合同,因而雙方就是否解除合同以及解除合同的條件進行了協商,沒有達成一致。在上訴人表明可能解除合同的情況下,被上訴人不履行合同,是行使不安抗辯權。故合同未得到履行,不能完全歸責于被上訴人,雙方均有責任。因此上訴人的上訴理由,本院不予采納,原審法院關于違約金及損失的處理并無不當,本院予以維持。關于被上訴人變賣水管及煤氣管的行為,如導致上訴人財產損失,其可另行主張權利。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第(一)項之規定,判決如下:

  駁回上訴,維持原判。

  二審案件受理費367元,由上訴人吳家勇負擔。

  本判決為終審判決。

  審 判 長 ?汪 毅

  代理審判員 ?沈 君

  代理審判員 ?成 皿

  二○○六年一月二十五日

  書 記 員 ?陳 潔

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
吳志成

吳志成

執業證號:

13501200910131302

福建亞恩律師事務所

簡介:

福清電視臺《講世事》常年法律嘉賓,2010年2011年,連續兩年榮獲司法先進個人稱號

微信掃一掃

向TA咨詢

吳志成

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律文書 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 日本动态图免费观看| 粗喘撞吟np文古代| 少妇高潮惨叫喷水在线观看| 免费人成网址在线观看国内| 992tv成人影院| 欧美人与z0xxxx另类| 国产在线无码视频一区二区三区| 久久91精品国产91| 男女一边摸一边爽爽视频| 国产精品视频白浆免费视频| 亚州av综合色区无码一区| 视频久re精品在线观看| 娇小xxxxx性开放| 亚洲最新视频在线观看| 黄在线观看网站| 岳在我胯下哭泣| 亚洲欧美乱日韩乱国产| 高潮插的我好爽再干噢在线欢看| 成在线人视频免费视频| 亚洲第一永久在线观看| 国内精自视频品线六区免费| 成人精品一区二区三区电影| 亚洲熟妇av一区二区三区下载| 黑人巨鞭大战欧美肥妇| 成人羞羞视频国产| 亚洲欧美日本另类激情| 靠逼软件app| 外卖员被男顾客gay| 亚洲AV无码专区在线观看亚| 美女高潮黄又色高清视频免费| 国模无码一区二区三区不卡| 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 国产在热线精品视频| 一级毛片a女人刺激视频免费| 欧美激情一欧美吧| 国产人碰人摸人爱视频| 一二三四在线播放免费视频中国 | 亚洲av永久无码精品三区在线4| 老汉扛起娇妻玉腿进入h文| 国内精品久久久久影视| 久久久久国产精品|