在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
工期索賠要注意什么
在承包進行工程建設的時候，當事人通常會就施工時間作出一個約定，這就是工期，施工方必須要在約定的工期內完成工程項目，不然就會對發包方承擔違約責任，也就是要作出賠償。那么工期索賠過程中需要注意什么呢?我們一起在下文中進行具體了解。
一、工期索賠過程中要注意什么
工期索賠主要依據合同規定的總工期計劃、進度計劃，以及雙方共同認可的對工期修改文件，調整計劃和受干擾后實際工程進度記錄，如施工日記、工程進度表等。承包人應在每個月底以及在干擾事件發生時，分析對比上述資料，以發現工期拖延以及拖延原因，提出有說服力的索賠要求。
(一)索賠時效。索賠事件發生后，承包人必須在合同約定的時間內提出索賠。
(二)承包人必須按照合同約定的程序進行，否則可能會喪失索賠利益的實現。
(三)施工索賠實現的關鍵是承包人提供的證據確實充分。
(四)施工索賠是單方主張權利要求，經對方簽字確認后即成為工程簽證，在雙方未能協商一致的情況下，通過訴訟是施工索賠最后的救濟手段。
二、工期索賠的內容有哪些
在工程施工中，常常會發生一些未能預見的干擾事件使施工不能順利進行，使用預定的施工計劃受到干擾，造成工期延長。這樣，對合同雙方都會造成損失。索賠工期損失，首先要了解承包人工期索賠的目的;其次是發包人對于工期延長的兩個解決辦法也是減少工期延長造成損失的有效辦法;最后需要注意索賠工期損失的注意事項。
(一)承包人工期索賠的目的
承包人提出工期索賠的目的，一是免去或推卸自己對已產生的工期延長的合同責任，使自己不支付或盡可能不支付工期延長的違約金;二是進行因工期延長而造成的費用損失的索賠。
(二)發包人解決工期延長的解決辦法
1、不采取加速措施，工程仍按原方案和計劃實施，但將工期順延;
2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分彌補已經損失的工期。如果工期延緩責任不是由承包人造成，而發包人已認可承包人工期索賠，則承包人還可以提出因采取加速措施而增加的費用索賠。
如果發生了工期延誤的情況，我們首先要知道是什么原因導致工期被延誤，如果是發包方的原因，那么此時就不會構成施工方的違約，也就不用作出賠償。而如果確認屬于施工方違約的話，則在索賠的時候也有一些注意的地方。更多相關知識您可以咨詢律霸連云港律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
結婚證辦理預約嗎,結婚證登記的程序是什么？
2021-02-28離婚協議分居書應該怎么寫
2021-02-03假離婚買房后多久復婚
2021-03-03去法院起訴離婚程序
2021-02-23離婚法院判決書是怎樣的？有范文嗎？
2020-12-26離婚法律規定有哪些
2021-01-22起訴離婚律師費用是多少
2020-11-14子女撫養費標準是什么
2020-12-07離婚孩子撫養費多少
2020-12-01變更撫養權代理詞是怎樣的
2021-02-11變更撫養權的程序是怎樣的
2021-02-20監護權變更協議怎么寫,如何寫變更監護權協議書?
2020-11-12孩子撫養權變更條件和手續
2021-03-02孩子撫養權歸屬問題怎么解決，撫養費的數額是多少?
2021-02-28子女撫養權答辯狀范文怎么寫
2021-03-19最高院關于審理離婚案件處理子女撫養權規定是什么
2021-02-01離婚孩子撫養權問題怎么解決
2021-03-24新生兒出生證明怎么辦理補辦
2020-11-28出生證明辦理期限
2020-12-11離婚房產更名需要什么材料
2020-12-01