在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
施工合同期限是否可以合法延長
1。在施工過程中，業主往往要求承包商增加工程量，這必然導致工期的增加。在這種情況下，工期自然順延。
2。發包人在施工過程中變更設計的，因發包人變更設計致使承包人不能施工的期間，從工期中扣除，即相應的工期順延。
3。發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工資料的。
發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自發包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設單位缺乏建設規劃許可證、施工許可證等原因，政府有關部門要求停工的，停工期從工期中扣除。一般來說，雙方在施工合同中約定，發包人應按工程進度支付進度款。發包人未按時支付進度款的，承包人有權停工，工期延誤由發包人負責。
5。施工過程中發包人指定的分包人與承包人的不當聯系
在實踐中，通常會出現發包人直接將鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等工程分包給他人，或要求發包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中，承包人與分包人的施工銜接不當，可能導致工期延誤。在這種情況下，發包人應承擔相應的工期延誤責任。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規定，當事人在建設工程竣工前對工程質量有爭議，工程質量經鑒定合格的，延長工期。工程質量鑒定能否作為工期順延的理由，主要取決于工程質量是否合格。工程質量經鑒定合格的，以鑒定期為順延期；否則，工程質量經鑒定不合格的，工期不予順延，承包人未完成工程的，應承擔相應的違約責任。發生不可抗力或其他非承包人原因的事故時，承包人有權順延工期。如地震、暴雨時不能施工，工期順延。
關于工期的推遲，希望能對您有所幫助。根據以上說明，我們知道工期延長的情況主要有工程質量鑒定、不可抗力和發包人未按約定支付工程款等7種。如果您對此有任何疑問，可以直接致電我們律師事務所的在線律師。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
侵權責任是否存在贍養費
2021-03-17涉外商標注冊如何申請
2021-01-30給私人干活受傷誰承擔
2020-12-04探視權如何強制執行
2021-03-13外嫁女的土地承包經營權有哪些問題
2020-12-14房屋有抵押買賣也不破租賃嗎
2021-02-06北京無犯罪記錄證明怎么開
2020-12-03勞務合同依據的法律是什么
2021-01-01跟什么樣的人可以簽勞務合同
2021-03-20企業調崗可否隨意進行
2020-12-02航班取消怎么賠償
2021-03-13保險合同生效的含義具體是怎樣的
2020-12-28保險合同的效力會出現哪些情形
2021-03-13人身保險合同的效力問題
2020-11-26保單現金價值指的是什么意思
2020-11-13交通事故保險公司理賠時間
2020-12-07財產保全保險費用承擔
2020-12-13管理保險公司正式申請設立的機構是哪個
2021-03-03什么是保險責任準備金
2020-11-19未盡說明義務 事故后應理賠
2020-11-22