建設工程施工合同中，發包人將約定施工人員的工期，在規定的期限內提供相應的勞務，并給予一定的勞動報酬。由于是按工期計算的，人們需要了解施工合同中工期標識的知識。首先，開工日期是指承包商進入現場開始施工的日期。開工日期是工期的起點，也是控制工期風險的第一個重要節點。一般來說，確定開工日期有幾種方法：

3）監理人開工通知中載明的日期為開工日期；開工日期為承包人提交的開工報告或申請獲得批準的日期。

目前廣泛使用的九部委2007年標準施工招標文件將開工日期確定為“監理人發出開工通知中規定的開工日期”。在實踐中，由于約定的開工日期與實際開工日期不一致，當事人往往對開工日期產生爭議。在這種情況下，開工日期的確定應遵循以下原則：一是承包人有證據證明實際開工日期的，應確定為開工日期（承包人的證據可以是發包人的通知、工程監理的記錄、，第二，雖然承包人沒有證據證明開工日期，但有開工報告的，以開工報告記載的日期為開工日期。第三，承包人沒有證明實際施工日期或開工報告的，以合同約定的開工日期為準。竣工日期是指承包人完成施工任務的時間。一般來說，工程竣工后，發包人進行驗收，確認合格后進行驗收。但在實踐中，承包人工程的竣工日期與竣工驗收時間往往存在時間差，因此確定竣工日期非常重要，因為它涉及到工程款的支付時間、利息的起始時間等重要問題，逾期竣工違約金及違約金金額、工程風險轉移等。最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》明確規定了竣工日期。

1。以雙方確認的日期為完成日期

如果雙方簽字確認完成日期，則確認日期為完成日期。確認形式一般采用書面形式，可以是竣工驗收登記表、協議書、會議紀要、信函、監理記錄等，建設工程竣工驗收合格的，以竣工驗收合同日期為竣工日期?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》第十四條第一款規定，建設工程通過竣工驗收的，以竣工驗收日期為竣工日期；《解釋》第二百七十九條合同法規定：建設工程竣工后，用人單位應當按照國家頒發的施工圖紙、說明書、施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接管建設工程。建設工程竣工驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。根據規定，工程竣工驗收是發包人支付工程價款和交付工程的前提。因此，最高人民法院《關于審理建筑合同糾紛適用法律若干問題的解釋》規定，以竣工驗收日期為竣工日期。承包人已提交竣工驗收報告，發包人逾期驗收的，以承包人提交驗收報告的日期為竣工日期。

國務院發布的《建設工程質量管理條例》頒布實施后，政府不再參與建設工程竣工驗收，由建設單位組織設計、施工、監理，對于驗收或自我驗收，合同的主導權是業主?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十四條第（二）項規定，承包人提交竣工驗收報告，發包人遲延驗收的，承包人提交驗收報告的日期為竣工日期。這一規定的法律依據是，在附條件民事行為中，當事人惡意阻止條件履行的，視為條件已經履行。發包人未經竣工驗收擅自使用建設工程的，以移交占有的日期為竣工日期。

根據《建筑法》和《合同法》的有關規定，未經竣工驗收，建設工程不得交付使用。但在實踐中，由于各種原因，發包人未經竣工驗收就擅自使用工程的情況時有發生。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛適用法律的解釋》第十四條第（三）項規定，建設工程未竣工驗收，發包人擅自使用的，建設工程移交占有的日期為竣工日期。理由如下：（1）發包人未經竣工驗收擅自使用工程，違反上述有關法律法規的，應當承擔相應責任。（2） 雇主用這個項目來表明它已經達到了合同的目的。（3） 發包人使用工程后，再次進行竣工驗收的，質量責任不明確。因此，從合法和誠實信用的原則考慮，應當認定發包人使用工程的日期，即工程轉移占有的日期為竣工日期。在施工過程中，工期延誤的原因是多方面的。從實際情況看，工期延長的主要原因是：1、工程量的增加，在施工過程中，發包人經常要求承包人增加工程量，這必然導致工期的增加。在這種情況下，工期自然順延。

2。發包人變更設計

發包人在施工過程中變更設計的，承包人因發包人變更設計而不能施工的工期從工期中扣除，即相應的工期順延。

3。發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工資料的。

發包人未在合同約定的期限內提供設計圖紙和其他必要的施工材料，致使承包人不能施工的，工期自發包人提供必要的施工材料之日起計算。因建設單位缺乏建設規劃許可證、施工許可證等原因，政府有關部門要求停工的，停工期從工期中扣除。一般來說，雙方在施工合同中約定，發包人應按工程進度支付進度款。發包人未按時支付進度款的，承包人有權停工，工期延誤由發包人負責。

5。施工過程中發包人指定的分包人與承包人的不當聯系

在實踐中，通常會出現發包人直接將鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等工程分包給他人，或要求發包人按合同約定分包的情況繼續