起訴單位:(全稱)市、縣建筑公司企業性質:集體經營范圍:工業、民用建筑。
營運資金:xxxxx元/年/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/日/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/月/日。法定代表人姓名:法定代表人名稱:法定代表人姓名:法定代表人名稱:名稱:職務:職務:名稱:本公司\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\原因:建筑安裝工程拖欠工程款糾紛合同××年××月××日××縣建筑工程總公司××公司(原告,以下簡稱乙方)同××市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,其標的為乙方為甲方建造兩棟宿舍樓,承包方式為“議標形式,亦包材料”。合同金額為495125.74元。開工日期設置為年月竣工日期年月日。合同簽訂后,乙方應按時將設備、機械運至施工現場,但甲方因施工現場、圖紙等原因未能與有關單位協商,直至年月日乙方將于5月1日正式開工。177天內,由于甲方原因,乙方70余名進入施工現場的員工無事可做,機器設備長期閑置,給乙方造成經濟損失8059.73元,雖然甲方承擔了25611.43元的延誤費用,仍有57979.30元承擔損失賠償責任。
兩棟宿舍樓建安工程完成后:\年\月\月\日乙方還與甲方簽訂了教學樓工程施工合同(附原件)。教學樓工程年、月、竣工日期。三棟樓全部在建,市建筑工程質量監督站經鑒定合格,交付被告使用。
工程結算文件經甲、乙雙方審核通過后,提交給乙方,雙方無爭議。甲方應按合同約定與乙方結算工程款,但甲方仍欠乙方工程款21793.06元。
從2001年1月起,甲方要求乙方為其零建設項目工作。經多次協商達成協議后,乙方為甲方建設了汽車房、鍋爐房、壩墻等多個零配件建設項目,但至今未與乙方結算租金174551.87元。由于甲方多次拖欠乙方工程款,乙方工人的工資長期無法支付,甲方被迫在月底撤離甲方工地。
為收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方協商。一開始,甲方以工程資料不全為由拖延工程,乙方必須將所有資料復印給甲方;后來,甲方以建筑材料差價不合理為由,拒絕支付原宿舍樓、教學樓的欠款,并順延至:,拒絕審核乙方后期施工的所有小型建設工程的結算。
綜上所述,甲方違反本合同規定,單方面推翻本合同有關規定,無理拖欠乙方工程款,給乙方造成重大經濟損失,《民法通則》第106條規定:“公民、法人違反合同、約定的,依法追究刑事責任。”不履行其他義務的,應當承擔民事責任。《經濟合同法》第三十九條第(二)款第(一)項至第(五)項和《建筑安裝合同條例》第十三條第(二)款第(一)項至第(五)項規定,承包人不按照合同規定履行職責的,除延期履行外竣工之日起,還應當賠償承包人因此遭受的實際損失;不按照合同規定撥付工程款的;不按照合同規定履行職責的,因此給承包人造成的實際損失,由承包人賠償;按銀行關于逾期付款方式或“工程價款結算方式”的有關規定辦理。索賠:
責令甲方償還工程款,賠償乙方經濟損失:
(1)還清宿舍樓、教學樓欠款21793.08元;
(2)結清小額建設工程款:174551.87元減去甲方墊付材料66913.30元,應付乙方工程款10768.57元;
(3)賠償乙方經濟損失:年至月設備閑置費54595.88元
以上三項合計242006.83元。
真誠地|市|區人民法院|起訴單位:日本|縣建筑工程公司|公司(蓋章)|年|月|日|附件:1。本請愿書副本一份;
2。28件書證。
拖欠工程款現象猖獗。雖然不能怪員工,但相關人員應該多了解法律知識,運用法律手段,更好地維護自己的相關權益。以上內容是我院為您整理的關于工程債務糾紛的投訴樣本律師網. 希望能對你有所幫助。當然,如果你的情況比較復雜,需要解決具體的法律問題(比如離婚、房地產糾紛、人身傷害、刑事案件等),律師網還提供在線法律咨詢服務。歡迎您前來咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
有限責任公司股權轉讓手續是什么
2020-11-08哺乳期被裁員賠多少
2020-12-042020年新三板上市條件與標準是什么
2020-11-19子女的阻撓老人的婚姻是否違法
2021-02-25給了贍養費能分到遺產嗎
2020-11-27交通事故傷殘鑒定標準
2020-11-10合作協議是雇傭關系嗎
2021-02-01房產贈與給兩個人怎么繳稅
2020-12-30公務員集資房買賣有什么限制
2021-03-12崗位變更需要重簽合同嗎
2020-12-30勞務承包合同適用什么法
2020-12-05確認勞動關系規定是如何規定的
2020-12-01公司裁員沒有提前一個月通知怎么賠償
2021-02-22投資者購買分紅保險應避免的“三個誤區”是什么
2020-12-19保險法的修改與保險合同格式條款的改造
2021-01-20學生 幼兒意外傷害保險合同條款
2020-11-09個人意外保險最多理賠多少
2020-12-21寧波正式實施商業車險二次費改
2021-03-03買了不計免賠為什么不能全賠
2021-03-24土地承包經營權糾紛屬于什么案件
2021-02-21