有下列情形之一的,項目合同工期順延:
1。發(fā)包人未按合同約定的時間開工的,以實際開工時間為工期起點,相應(yīng)順延工期。
2。雖然他們進入現(xiàn)場,但并不具備啟動條件。如不能滿足開工的客觀條件或法定條件,如施工現(xiàn)場未達到合同規(guī)定的開工要求,相關(guān)法定審批手續(xù)未辦妥等。
3。發(fā)包人未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)提供符合要求的圖紙。
4。發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。
5。發(fā)包人或者監(jiān)理人未及時發(fā)出指示、確認或者答復(fù)的。
6。設(shè)計變更導(dǎo)致工程量的增加。
7。發(fā)包人提供的測量基準點、基準線和水準點、測量報告和其他書面資料有錯誤或遺漏的。
8。發(fā)包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行計算延長。
9。停水、停電、停氣超過8小時,非發(fā)包人原因(本條在2013年版施工合同中已刪除,故無需順延工期)。一些合同專用條款約定,停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。
10。因發(fā)包人供應(yīng)材料延誤,工期延誤。
11。不可抗拒的力量,如臺風、政府命令(如高考、召開重要會議)停工等。發(fā)包人因承包人以外的原因要求停工。
13。監(jiān)理人因承包人以外的原因責令停工。
14。承包人按合同約定的程序完成隱蔽工程后,發(fā)包人要求重新進行開挖驗收,驗收合格。
15。因承包人原因造成工期延誤。發(fā)包人與承包人在施工過程中因工程竣工質(zhì)量發(fā)生糾紛,承包人為避免損失擴大而暫停施工,但最終確定工程竣工質(zhì)量合格。
17。發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬和相鄰關(guān)系問題,相關(guān)第三方影響承包人正常施工。
18。因非正常惡劣天氣而非不可抗力造成工期延誤的。
19。在不利的物質(zhì)條件下而非不可抗力的情況下,工期延誤。
20。因發(fā)包人原因造成的其他工期延誤。
在這種情況下,理論上,工期可以推遲。當然,工程工期在實踐中能否順延,工程工期延長后能否在法律上得到支持,能否用于索賠,仍然是一個非常復(fù)雜的問題(工期延誤與索賠是一對相互關(guān)聯(lián)的概念)。因為一方面要處理好具體問題;另一方面工期的延長也涉及到一系列問題,如延長程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)等。
現(xiàn)實中,如果出現(xiàn)上述20種情況之一,你可以要求推遲之前約定的工期
至于什么時候延期,你需要分析具體問題,至少要確定一個更合理的延期期限。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
刑事案件中律師的作用和重要性有哪些
2021-01-05公司章程與公司法規(guī)定不一致時應(yīng)依哪個為準
2020-11-23欠條沒有手印生效嗎
2021-01-02同居關(guān)系財產(chǎn)分割等糾紛可起訴
2020-11-14哪些交通損失可以賠償
2021-03-10繼承的房子再贈與別人會交稅嗎
2021-03-24房產(chǎn)抵押后法院還可以凍結(jié)嗎
2021-02-28很少盡贍養(yǎng)義務(wù)能分撫恤金嗎
2021-02-26國有資產(chǎn)流失的主要形式和危害,怎樣有效監(jiān)督
2021-03-14雙方的合同什么情況下表示已經(jīng)成立
2021-01-04機械設(shè)備合同免責條款怎么寫
2021-03-09勞動合同在哪些情形下無效
2021-01-30關(guān)于勞動爭議調(diào)解仲裁法的適用范圍
2020-12-20勞動糾紛材料怎么寫
2020-12-20購置房屋怎樣辦理保險
2020-11-17人身保險合同引發(fā)糾紛可否由法院主持調(diào)解
2021-02-13人身保險不適用代位追償?shù)脑蚴鞘裁?/p> 2020-12-19
單位不辦保險,員工辭職遭索培訓(xùn)費
2021-01-21家財被盜未及時報案 保險公司拒賠合理嗎?
2021-03-03沒有保險合同逃逸是否免責
2021-02-13