1、 根據(jù)我國建筑法的規(guī)定,承包單位將工程發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)條件的個(gè)人,責(zé)令改正,處以罰款。《中華人民共和國建筑法》第六十五條:發(fā)包單位將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的承包人的,或者違反本法規(guī)定將工程分包的,責(zé)令改正,處以罰款。
承接本單位資質(zhì)等級(jí)以外項(xiàng)目的,責(zé)令停止違法行為,處以罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級(jí);情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書;有違法所得的,沒收違法所得。
對(duì)未取得資質(zhì)證書的項(xiàng)目,予以取締和罰款;有違法所得的,予以沒收。
弄虛作假取得資格證書的,吊銷資格證書,并處罰金;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。根據(jù)《合同法》第283、284、285條的規(guī)定,用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列違約責(zé)任:。發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金和技術(shù)資料的,承包人可以順延工期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。建設(shè)工程合同在性質(zhì)上屬于承攬合同。發(fā)包人作為本合同的定作方,應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行協(xié)助義務(wù)。發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求向承包人提供建設(shè)工程基本情況,致使工程不能按期開工的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。因發(fā)包人原因暫停或者延期施工的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,并賠償承包人因承包人停工、窩工、運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓等造成的損失和實(shí)際費(fèi)用,材料和部件積壓。所謂中途停工,是指工程在按合同正常施工過程中因故不能繼續(xù)進(jìn)行;所謂延期,是指工程在按合同施工過程中因故延誤或部分停工,條件成熟后,該項(xiàng)目將繼續(xù)進(jìn)行。因發(fā)包人原因造成工程暫停或者延誤的,發(fā)包人一方面應(yīng)當(dāng)采取措施減少損失,另一方面應(yīng)當(dāng)賠償承包人因工程暫停或者延誤造成的損失。
3。發(fā)包人變更方案、提供不準(zhǔn)確資料或者逾期不提供勘察設(shè)計(jì)所需的工作條件,致使勘察設(shè)計(jì)返工、停工或者修改的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增加費(fèi)用設(shè)計(jì)師。上述知識(shí)是小編對(duì)相關(guān)法律問題的回答。根據(jù)我國建筑法的規(guī)定,發(fā)包單位將工程承包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的個(gè)人,責(zé)令改正,處以罰款。如果你需要法律幫助,你可以去律霸咨詢。律霸有一位專業(yè)律師為你解答。你知道嗎
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
發(fā)生醫(yī)療事故應(yīng)該由什么部門處理
2021-03-20職稱評(píng)定是否屬于行政訴訟
2020-11-16提供法律援助法院有義務(wù)嗎?
2021-02-26公益組織能否是商標(biāo)權(quán)主體
2021-03-16商標(biāo)侵權(quán)糾紛損害賠償該怎么算
2020-11-19什么是擔(dān)保期限
2021-01-01撤銷強(qiáng)制執(zhí)行兩個(gè)月了怎么還沒消除
2021-03-19怎樣補(bǔ)辦單位解除合同
2020-11-07商品房預(yù)售許可證如何辦理,辦理該證應(yīng)提交哪些材料
2021-02-05勞動(dòng)合同變更的條件
2021-02-02女職工權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)集體合同
2020-12-19轉(zhuǎn)業(yè)軍人喪葬費(fèi)怎樣拿
2021-03-21雙倍經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的情形有什么
2021-02-04勞務(wù)派遣與勞務(wù)外包有什么聯(lián)系
2021-01-23公司虧損沒錢發(fā)工資構(gòu)成犯罪嗎
2021-03-12公司申請(qǐng)破產(chǎn)不給員工補(bǔ)償是否合法
2020-12-06“三個(gè)期限”避免保險(xiǎn)合同糾紛的方法有哪些
2020-12-21一起保險(xiǎn)合同糾紛的評(píng)析
2020-11-10人壽險(xiǎn)的理賠知識(shí)
2020-11-09也談《“拼車”發(fā)生交通事故,責(zé)任主體如何確定?》
2021-02-06