房屋質量問題事關多方的利益，如果工程質量真的存在什么弊端的話，那么對于開發商、建筑方以及住戶來說，相關的利益肯定都會遭受到損失。問題是房屋質量，實際上在解決的過程當中，需要面臨的問題是比較多的。而且影響工程質量的原因也是多發的。在下文當中，小編為大家介紹的是房屋質量問題判決書的格式是什么?

房屋質量問題判決書的格式是什么?

原告(反訴被告)：昆明市某某建筑經營公司。

住址：昆明市官渡區某某辦事處。

法定代表人：徐某某，公司經理。

委托代理人：廖某某、馬某某，云南某某法律服務所法律工作者，特別授權代理。

被告(反訴原告)：官渡區前衛鎮某社區居民委員會。

住址：官渡區前衛鎮某居委會。

負責人：孫某，該組書記。

委托代理人：吳某、蔣某，云南某律師事務所律師，特別授權代理。

原告(反訴被告)昆明市某某建筑經營公司(簡稱某公司)訴被告(反訴原告)官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組(簡稱官莊四組)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。原、被告及代理人均到庭參加訴訟，本案現已審理終結。

原告(反訴被告)某公司訴稱：1998年10月，被告就社員統建房進行工程召標，原告中標，雙方于同年11月10日簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》，約定原告承建社員統建房，按每戶93828元結算，每戶暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂后，原告于1998年11月15日開始施工，嚴格按照被告提供的施工圖紙、技術文件進行施工，并接受被告派駐工地的社員統建房領導小組的監督檢查。工程竣工后被告于同年10月19日進行了驗收，并將統建房分配給其社員居住使用，但被告拒不按約支付原告為其墊的工程款，至今尚欠原告工程款250000元。現訴請人民法院判令被告支付所欠工程款250000元、逾期付款違約金及利息601120.50元，本案訴訟費及原告委托律師代理費由被告承擔。

原告(反訴被告)某某公司針對爭議的焦點，提交下列證據予以證實：

1、原、被告雙方于1998年11月簽訂的《官莊四社社員統建房施工協議》一份，欲證實雙方的權利、義務關系;

2、原、被告于2001年11月1日簽訂的《協議書》一份，欲證實雙方對質量問題已約定認可，該工程于1998年11月15日開工至1999年7月20日完工驗收，1999年10月19日在公證機關的監督下抽簽分到各戶，被告應按約定支付墊付工程款：

3、施工資料三本及相關通知，欲證實原告按約定圖紙施工，經被告檢查驗收并使用，被告多次變更圖紙，是影響工程質量和延期完工的主因;

4、被告于2000年4月6日向原告出具的《證明》一份，欲證實墊付工程款情況;五、國家工商行政管理局及建設部制定的《建設工程施工合同》一份，認為根據該合同第三十一條之規定，被告逾期付款，應承擔違約責任，并支付逾期付款利息。

被告(反訴原告)官莊四組認為，對本訴原告提交的證據一的真實性、合法性無異議，該證據也是我方提交的證據，能夠證實原告(反訴被告)延誤工期;證據二、三、四的真實性無異議，但不能證實工程質量問題，且圖紙的變更并不必然導致工期延誤;證據五與本案無關，因雙方并未簽訂該合同，故不能證實本訴原告的觀點。

另被告(反訴原告)官莊四組針對爭議的焦點，提交下列證據予以證實：昆明市官渡區公證處(99)昆官證字第2475號公證書一份，欲證實原告(反訴被告)延誤工期.

本院認為，原告(反訴被告)牛街公司提交的證據一、二、三、四項被告(反訴原告)官莊四組對其真實性無異議，本院依法予以確認。證據五并非雙方簽訂的合同，與本案并無直接聯系，本院不予認可。被告(反訴原告)官莊四組提交的公證書的真實性、合法性原告(反訴被告)牛街公司無異議，本院予以確認，但該證據并不能證實原告(反訴被告)延誤工期。

綜上所述，本院依法確認下列法律事實：1998年10月，被告就社員統建房進行工程召標，原告中標，雙方于同年11月10日簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》，約定原告承建社員統建房34戶，按每戶93828元結算，每戶暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂后，原告于1998年11月15日開始施工，工程竣工后被告于同年10月19日進行了驗收，并將該統建房于1999年10月20日經公證分配給其社員居住使用，但被告以工程質量問題為由拒不支付原告為其墊的工程款，至今尚欠原告工程款250000元。該統建房經昆明市工程質量監督站檢測中心鑒定存在質量問題，檢測費用經云南省高級人民法院司法鑒定科學技術研究所鑒定9戶統建房需加固修復費用124859.28元。

本院認為：根據《中華人民共和國合同法》之規定，依法成立的合同，對當事人具有法律約束力，受法律保護。建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格后，方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。本案本訴原、被告雙方簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》后，原告即按約定進行了施工。施工完畢后，雙方組織了驗收，并在公證機關的監督下，被告將房屋分到各戶。至此，應該說原告已按約定履行了義務，被告則應按約定支付給原告工程款。但是，因房屋的質量關系到人民群眾的生命、財產的安全，對驗收不合格的，不得通過降價的方式使不合格工程合法化。故雙方于2001年11月1日簽訂的《協議書》第一條的約定，即由于不同程度的質量問題，原告原意減去5000元，作為每戶的維修費和補償費的約定違反法律規定，該協議為無效協議，本院不予支持。由于工程質量是施工方造成，本訴被告應當賠償因工程質量不合格所產生的加固修復費。反訴原告反訴請求判令反訴被告賠償因工期延誤給其造成的損失約105378元及利息，本院認為，本訴原告將建好的房屋交付給反訴原告后，反訴原告已將房屋進行了實際的處分，且雙方在此后的協議中均未提出過延期交付房屋的實質性問題，故反訴原告的該項請求本院不予支持。

綜上所述，本院依照《中華人民共和國合同法》第八條、第二百六十九條、第二百七十九條、第一百零九條、第一百一十一條之規定，判決如下：

1、本訴被告官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組于判決生效之日起十日內支付給本訴原告昆明市牛街建筑經營公司工程款250000元：

2、反訴被告昆明市牛街建筑經營公司于判決生效之日起十日內賠償反訴原告官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組因工程質量不合格產生的加固修復費用124859.28元;

3、上述兩項相抵，本訴被告官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組應支付給本訴原告昆明市牛街建筑經營公司工程款125140.72元，于判決生效之日起十日內付清;

4、工程質量鑒定費24000元、工程加固修復評估費10000元，由反訴被告昆明市牛街建筑經營公司承擔：

5、駁回本訴原告昆明市牛街建筑經營公司的其他訴訟請求;

6、駁回反訴原告官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組的其他訴訟請求。

本訴訴訟費6260元，由被告官渡區前衛鎮官莊社區居民委員會第四小組承擔，反訴訴訟費2500元，由反訴被告昆明市牛街建筑經營公司承擔。

如不服本判決，可于判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于云南省昆明市中級人民法院。

審 判 長：李某某

審 判 員：張某某

代理審判員：姚某某

二00三年八月廿八日

書 記 員：李某某

書 記 員：李某某

其實判決書的格式也是比較簡單的，包括被告方的一些基本信息和訴訟案件的基本信息，當然最后最重要的一點就是法院對房屋質量問題的判決結果，如果被告方不服判決結果的話，可以在規定的時間內提起上訴。

判決書格式是怎樣的,判決書怎么寫

是否能根據民事調解協議制作判決書？

交通事故判決書下來了還需到交警隊去嗎