通常工程施工合同金額比較大，一旦發(fā)生合同違約，會(huì)導(dǎo)致工期延誤乃至工程項(xiàng)目建設(shè)停滯，后果比較嚴(yán)重。所以雙方在簽訂合同之時(shí)就應(yīng)該確定好違約責(zé)任條款，那么工程施工合同違約金最高賠償上限是多少？下面律霸小編根據(jù)掌握的有關(guān)《民法典》（2021年1月1日起實(shí)施）方面的知識，給大家具體講一講。

一、工程施工合同違約情況有哪些？

在建設(shè)工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)包括做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價(jià)款、進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算等。

如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術(shù)資料，而發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任的方式是賠償損失，承包人有權(quán)要求工期和費(fèi)用索賠。

二、工程施工合同違約金最高賠償上限是多少？

違約金是由合同當(dāng)事人約定的概念，如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬于約定違約金的范疇，是否設(shè)定，如何設(shè)定亦取決于合同當(dāng)事人的決定，法律并不進(jìn)行干涉。需要注意的是，約定違約金上限并不意味著違約方的違約賠償責(zé)任即以該上限為準(zhǔn)。

《民法典》第585規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。”根據(jù)該規(guī)定可以看出，即使合同中約定了違約金(包括上限)，如果違約金不足以彌補(bǔ)因違約行為給守約方造成的損失，守約方也是可以要求增加的。也就是說，違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔(dān)的損失賠償責(zé)任的。按照《民法典》第585條第2款規(guī)定，如果違約金高于守約方的實(shí)際損失，違約方也可以要求降低，只不過需要達(dá)到“過分高于”的程度才會(huì)被允許予以調(diào)整。這體現(xiàn)了違約金的懲罰性特點(diǎn)。

綜上所述，導(dǎo)致工程施工合同違約最常見的因素就在工程款的支付上，目前并沒有法律明確規(guī)定工程施工合同違約金最高賠償上限。通常這個(gè)違約金比例不得超過工程施工實(shí)際損失的30%，如果過高，那么法院在進(jìn)行處理的時(shí)候會(huì)給予降低的。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸律師。

合同違約金條款怎么規(guī)定的

如何避免違約風(fēng)險(xiǎn)？

合同違約的免責(zé)條件包括哪些？