在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
原告楊米進與被告仙居亞西亞肌醇廠為定作合同糾紛案，為被告代理，維護被告合法權益。
? 2001年6月15日，原、被告簽訂《新大樓鋁合金門窗安裝協議》，被告的新大樓四層鋁合金門窗安裝工作由原告承攬，由原告提供材料，報酬為每平方米130元。協議規定：第一層（第一期）的完工期限為2001年7月1日、以后每期工期為20至25天即第二層（第二期）的完工期限為2001年7月26日、第三層和第四層（第三期）的完工期限為2001年8月20日。報酬分期支付。在每期完工驗收合格后付清該期報酬。 ? ?原告安裝了第一層、第二層后，被告依約支付了第一期、第二期的報酬。第三層的安裝，原告拖到2002年5月底才完工。第四層的鋁合金門窗，原告只安裝了四周邊框，至今一直未完工，致使被告對第四層房屋無法使用。被告多次催促原告早日完工未果。 ? ?令被告意想不到的是，原告不但不來完工，反于2002年8月7日以被告拖欠報酬為由申請法院對被告廠的設備采取保全措施予以查封。被告不知用法律維護自已的合法權益，委曲求全地付了第三層的報酬5000元（按協議規定，第三期未完工，被告無權要求支付屬于第三期的報酬）。2003年5月8日，原告又向法院提起訴訟，要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框的材料款9711.80元。審理過程中，被告提出反訴，要求原告賠償因其延誤工期不能完工給被告造成的損失。 ? ?應東峰律師接受被告仙居亞西亞肌醇廠的聘請，擔任其訴訟代理人參加訴訟。庭審中，應東峰律師提出以下代理意見： ? ?一、原、被告簽訂的《新大樓鋁合金門窗按裝協議》合法有效，雙方的定作承攬合同關系成立，雙方應履行合同規定的義務。 ? ?二、原告未依合同規定完成第三期第四層的安裝工作，至今已延誤工期22個月多，嚴重違約。由于原告嚴重違約，繼續履行合同已沒有必要，協議應予解除。 ? ?三、原告應負不能完工的違約責任，賠償因此給被告造成的損失。被告的反訴成立，應予支持。原告要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框材料款9711.80元的請求無理，不應支持。據調查，鋁合金門窗邊框的價值僅占整幢鋁合金門窗的35％左右。 ? ?四、原告不能完工的理由不能成立。原告稱被告的廠遷到江西去了，叫他不要安裝了。這完全不符事實，也不合常理。即使被告的廠遷到江西，剛建好的13間四層的新大樓還要早日安裝好門窗投入使用，包括租給他人。實際上，被告已與他人簽訂了第三層、第四層房屋的租賃合同，因原告不能完工，無法將房屋交付使用。被告一直催促原告早日完工，并沒有叫原告不要安裝。 ? ?開庭審理后，經調解，雙方達成協議，由被告給付原告人民幣3000元，解除《按裝協議》，被告的合法權益得以維護。 ?
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
被迫滯留在武漢，想出去犯法嗎？
2020-02-28別讓“未繳費”害了你的專利
2020-03-02員工申請勞動仲裁技巧
2020-03-13如何定義強奸罪
2020-03-23重婚者要追究刑事責任嗎
2020-04-08醫療事故等級判定了解一下
2020-04-10業主糾紛處理建議
2020-04-15宅基地使用權的轉讓問題
2020-04-15發生勞動爭議，必須先仲裁后起訴嗎
2020-04-21房屋土地使用權到期后怎么辦？
2020-04-22抗稅罪的構成條件
2020-04-232020夫妻共同債務如何承擔？
2020-04-27包二奶是否觸犯重婚罪？
2020-04-27著作權侵權損害賠償方法是什么
2020-04-28民間借貸夫妻共同債務如何認定？
2020-04-28最新支付子女撫養費標準是什么？
2020-04-28行使孩子的探視權要注意些什么？
2020-04-28醉酒肇事逃逸如何進行處罰
2020-04-29離婚訴訟孩子撫養費給付標準是什么？
2020-04-29父母離婚后子女撫養費怎么支付？
2020-05-07學生玩鬧受傷，學校要負責嗎
2020-04-30最新子女撫養費標準是多少？
2020-04-30孩子撫養權如何爭取？怎么變更？
2020-04-30夫妻共同財產分割需要遵守什么原則？你知道嗎？
2020-04-30可以擅自變更孩子撫養權嗎？
2020-05-01重婚罪離婚應該如何進行財產分割？
2020-05-02法院起訴離婚的舉證范圍是什么？
2020-05-03上班過程中中署屬于工傷嗎
2020-05-03離婚以后可以降低子女撫養費嗎？
2020-05-03二手房屋買賣買方違約如何處理
2020-05-04一方剝奪子女探視權另一方能變更撫養權嗎？
2020-05-04干活摔傷雇主賠償標準是什么
2020-05-04夫妻離婚子女撫養權歸男方都有哪些情形？
2020-05-04子女撫養權判決后能再審嗎？有哪些法律依據？
2020-05-05解除勞動合同怎么進行補償
2020-05-06什么是商業秘密？
2020-05-08夫妻共同財產強制執行需要多長時間？
2020-05-09禮金算不算夫妻共同財產和哪些彩禮需要返還？
2020-05-10按揭房子離婚歸誰和相關法律解釋有哪些？
2020-05-10離婚訴訟中過錯方少分財產有哪些法律依據？
2020-05-10